发包方欠付工程款导致窝工损失谁承担？

2026年新规下施工企业必知的索赔要点与维权策略

 摘要： 发包方欠付工程款导致施工企业停工窝工，损失由谁承担？2026年6月30日起施行的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（二）》（法释〔2026〕12号，以下简称“《建工解释二》”）对此作出重要规定。本文结合《民法典》第803条、第804条及《建工解释二》最新规则，从施工企业视角系统梳理发包人欠款导致窝工损失的责任认定、索赔路径与风险防范，助您在维权中掌握主动。

广州天河区建筑工程窝工损失律师,广州追讨工程款仲裁律师

一、痛点直击：发包方欠款，施工企业为何“赔了工期又折钱”？

建设工程施工中，发包方拖欠工程款是施工企业最头痛的问题之一。款项迟迟不到位，项目被迫停工，工地上机械闲置、工人待命、管理人员空转——每一天都是真金白银的流失。更令人焦虑的是：这笔损失，到底该谁承担？

实践中，不少施工企业面临两难：继续施工，资金缺口越来越大；停工维权，又担心窝工损失无处主张。而发包方往往以各种理由拖延付款，甚至以“合同未约定窝工赔偿”为由拒绝承担责任。施工企业垫资施工、被动承压，已然成为行业常态。

二、新规解读：《建工解释二》如何影响窝工损失索赔？

2026年6月30日，《建工解释二》正式施行，共二十三条，涵盖招投标效力、挂靠施工、工程价款结算、优先受偿权等七大核心领域。与窝工损失索赔直接相关的，主要是以下两个方面：

（一）实体责任：发包人欠款导致窝工，依法应承担赔偿责任

《民法典》第803条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供资金的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第804条进一步明确，因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

发包人欠付工程款，属于典型的未按约定提供资金的情形，由此导致的停工窝工损失，依法应由发包人承担赔偿责任。

（二）程序风险：停窝工损失不得主张优先受偿权——施工企业必须警惕！

这是《建工解释二》带来的重大变化。第十七条第二款明确规定：“承包人就发包人原因造成的停工、窝工等损失主张享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。”

换言之，停窝工损失虽然可以向发包人索赔，但不属于建设工程价款优先受偿权的保护范围。停窝工损失系因发包人违约所致的实际损失，未转化为工程实体价值，不属于工程价款的固有组成部分。这意味着，如果发包方资不抵债、工程被拍卖，停窝工损失只能作为普通债权参与分配，无法优先受偿。

这一规则对施工企业的维权策略影响深远——必须在诉讼策略和证据保全上做足功课，不能寄望于优先受偿权来兜底。

广州专业建筑工程优先受偿权律师,广州工程款结算审计律师

三、施工企业最关心的五个问题（Q&A）

Q1：发包方欠付工程款导致停工，窝工损失具体包括哪些项目？

停工窝工损失主要包括：

（1）机械台班费损失；

（2）工人工资损失（需区分必要留守人员与闲置人员）；

（3）人员遣散费损失；

（4）周转材料损失；

（5）人工费、材料上涨的差价损失；

（6）企业管理费损失；

（7）规费、税金损失。

需要注意的是，承包人在停工发生后负有法定的减损义务，应当及时采取合理措施防止损失扩大，包括遣散多余人员、撤离闲置机械设备等。未及时减损的部分，可能无法获得法院支持。

Q2：停窝工损失和工程款能不能一起主张优先受偿？

不能。 这是《建工解释二》第十七条第二款明确排除的。工程款（人工费、材料费、机械费等形成工程价值的价款）可以主张优先受偿权，但停窝工损失只能作为普通违约损失向发包人索赔。

Q3：如果合同约定“发包人原因延误工期只顺延不赔偿”，还能主张窝工损失吗？

这要看具体约定。实践中，部分施工合同确实约定发包人原因造成的工期延误仅给予工期顺延，不承担停工窝工损失。对于此类约定，法院在部分案例中予以尊重。但这并不意味着施工企业完全无计可施——如果该约定显失公平，或发包人存在恶意违约等情形，仍有可能通过主张格式条款无效、情势变更等路径争取权益。具体需要结合合同条款和案情综合判断。

Q4：转包或违法分包情形下，实际施工人能否直接向发包人主张窝工损失？

不能。 《建工解释二》第六条明确规定，接受转包或者违法分包的单位或者个人请求与其没有合同关系的发包人支付折价补偿款或者赔偿损失的，人民法院不予支持。实际施工人只能参照转包或分包合同向与其有合同关系的承包人主张权利。

Q5：施工企业索赔窝工损失，需要准备哪些证据？

证据是索赔成败的关键。建议重点收集：

（1）发包方欠付工程款的证据（付款记录、催款函等）；

（2）停工通知或停工事实的证据；

（3）窝工损失的明细和计算依据（人员考勤、机械租赁合同、材料采购凭证等）；

（4）监理单位或第三方确认的工程联系单、签证单；

（5）双方往来函件、会议纪要等。证据越充分，索赔成功率越高。

广州专业建筑工程律师 https://www.empiretheatres.com

四、结语：新规之下，施工企业如何破局？

《建工解释二》的施行，既为施工企业维权提供了更清晰的规则，也提出了更高的要求。停窝工损失不得优先受偿——这一规则要求施工企业必须在签约、履约、索赔、诉讼的全链条中做好法律风险防控，不能等到损失发生后再仓促应对。

关于我们

我们是总部位于广州、拥有四十余年历史的大型本土律师事务所，深耕粤港澳大湾区，拥有一支实战经验丰富的资深建设工程律师团队。团队长期专注于建设工程领域的争议解决与风险防控，对《建工解释二》等最新法规有着深入研究和实战应用经验。

我们能提供怎样的专业建工法律服务？

- 审阅、起草建设工程施工合同，从源头防范欠款与窝工风险；

- 代理工程款追索与窝工损失索赔诉讼/仲裁；

- 就停窝工损失证据保全、索赔路径设计提供专项法律意见；

- 为施工企业提供建设工程全流程法律风险防控服务。

发包方欠款导致窝工，损失不应由施工企业独自承担。 如果您正面临类似困境，欢迎联系我们——让专业的人，为您做专业的事。

本文仅为法律信息参考，不构成具体法律意见。个案情况各异，建议就具体问题咨询专业律师。